建筑工程工程款纠纷形式有哪些?拖欠工程款怎么追回?
时间:2023-05-05 13:19:24来源:律速网
建筑工程款纠纷是指建设工程的工程价款纠纷,包括新建、改建、扩建的建设工程,也包括房屋装修工程。工程款纠纷,一般有以下几种形式:

1、发包方拖欠工程款违约纠纷

这种违约纠纷的特点是,工程款是可以确定的,故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠,主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。承包方可以充分利用承包人的优先受偿权以及财产保全的方式提起诉讼依法维权。

2、关于违法分包问题引起的工程款纠纷

这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上存在违法或者名为分包实为转包,发包方事后不予承认分包合同的合法,从而引起的纠纷。对于这类纠纷可以利用实际施工人的诉权进行解决或者根据发包方已经竣工验收合格或者已经投入使用的实际情况要求支付工程款。

3、竣工结算报告争议引发的拖欠工程款纠纷

这种纠纷主要表现为:承包方制作结算文件递交发包方,未取得递交结算文件的证据,发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方,发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

对于这类纠纷,承包方可以将结算文件用特快专递方式向发包方邮寄竣工结算报告,如果有公正部门对该邮寄行为予以公证则更为妥当。发包人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后,在《建设工程价款结算暂行办法》规定或合同约定期限内,对结算报告及资料没有提出意见,则视同认可。应依法支付工程款。

4、建筑材料品质之争引起的拖欠工程款纠纷

这种表现纠纷主要表现为:建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,引起结算纠纷。对于这类纠纷,只要发包方已经对工程进行了验收并合格或者已经对工程投入使用,则承包方可依法要求发包方支付工程款。

5、拖欠质保金纠纷

建筑工程合同律师:该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项,承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据,发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。建设工程竣工移交后,承包人按照合同要求应在一年内进行保修。为了保证承包方履行保修义务,发包方一般在合同中约定工程款支付95%工程款后,余下5%工程款留待一年保修期满后再行支付。实践中,发包人常以工程质量问题扣押最后5%尾款而承包人则无可奈何。对此,根据《建设工程价款结算暂行办法》规定,发包人对工程质量有异议,已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程,其质量争议按该工程保修合同执行;已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议,应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理,双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测,根据检测结果确定解决方案,或按工程质量监督机构的处理决定执行,其余部分的竣工结算依照约定办理。只要承包人切实履行了维修义务并做好证据保全工作,完全可以通过仲裁或诉讼争取权益。

6、合同无效引发的拖欠工程款纠纷

合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。如果发包方已经进行了竣工验收并合格,或者虽未竣工验收但发包方已经实际使用了建设工程,则承包方可以依法要求支付工程款。

7、因延误工期发生的工程款拖欠纠纷

这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认,工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任,往往使案件变得较为复杂。对于这类纠纷,作为施工方要尽量完善施工手续。比如,工程图纸设计的更改、选材的变更、施工项目的增加等变签单一定要有对方代表、监理的签字。

8、因建筑工程质量不合格发生的建筑工程施工合同纠纷

这类纠纷是由于存在发包方压低承包价格、承包方偷工减料谋取暴利、建材市场价格飙升、监理方与承包方恶意串通、承包方资质不合格等等诸多原因发生的,常常造成建筑工程质量存在严重问题,由此发生工程款不能支付、工程无法维修加固等僵持状态。作为建设单位的发包方可依据建设工程施工合同约定以及建筑法及相关法律法规的规定,要求承包方承担工程加固维修等义务,或者在经依法催告承包方承担维修义务无果的情况下可以另请其他施工单位进行加固维修并要求减少施工方的工程款。如果工程已经竣工验收并投入使用后,在支付工程款过程中发现工程质量有严重问题,可以通过司法鉴定的方式确定工程存在的问题并依法维权;在施工方提起工程款支付诉讼过程中,发包方可以提起反诉要求承包方承担工程质量不合格而减少工程款或者赔偿损失的责任。

标签: 建筑工程工程款 纠纷应对

最新
  • 建筑工程工程款纠纷形式有哪些?拖欠工程款怎么追回?

    建筑工程款纠纷是指建设工程的工程价款纠纷,包括新建、改建、扩建的建设工程,也包括房屋装修工程。工

  • 环球热文:雷军怒赞!小米13 Ultra全新限量定制色成了

    日前,小米13Ultra推出星空蓝、赤霞橙、银杏黄限量定制配色版本,16GB+512GB售价6499元,与普通版价格一致

  • 广州出台国内首个市级妇儿活动设施布局规划_世界微速讯

    中国妇女报全媒体记者林志文 穗妇宣发自广州近日,16届36次广州市政府常务会议审议通过《广州市妇女儿童活

  • 特斯拉中国上调全新Model S及全新Model X全系车型售价

    DoNews5月5日消息(丁凡)今日,特斯拉中国官网显示,全新ModelS及全新ModelX全系车型上调售价19000元。调

  • 鱼胶是鱼的哪个部位 鱼胶来源于什么鱼?

    想必现在有很多小伙伴对于鱼胶是鱼的哪个部位是什么方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大

  • 个体工商户营业执照可以转让吗?个体工商户没有收入要交税吗?

    个体工商户营业执照可以转让吗?营业执照转让有违反法律的风险。个体户营业执照是不能进行转让,并且个体

  • 停息挂账的好处有哪些?信用卡可以逾期还款吗?

    停息挂账的好处有哪些1、停止被催收。信用卡办理成功之后就可以避免在被不断地电话、短信催收,恢复到正

  • 信用卡逾期了怎么办?信用卡透支了5万还不上怎么办?

    信用卡逾期了怎么办?1、继续用卡,用良好的还款记录覆盖之前的逾期记录。信用卡逾期后,一般24个月后就

  • 均匀设计理论研究发展如何?均匀设计具有的突出的优点都是什么?

    均匀设计理论研究发展近几年来,均匀设计理论研究突飞猛进,对均匀设计和其它试验设计的关联和结合,如

  • 基金的购买渠道有哪些 基金1000块一天赚多少?

    基金的购买渠道有哪些公募基金由基金管理人以及取得基金代销业务资格的其他机构(简称代销机构)进行销售

  • 汽车节能产品都有哪些?汽车节油器品牌有哪些?一文知晓!

    汽车节能产品都有哪些?1 pcv节能减排装置:pcv节能减排装置可节约高达35%的燃油成本,有效降低车主使用

  • 西门子冰箱罗永浩后续怎么样?西门子冰箱是国内生产的吗?

    西门子冰箱罗永浩后续怎么样?站在消费者角度讲,西门子冰箱关不上门是事实,而且西门子公司没有正视这个问

  • 股票什么时候可以挂单交易?跌停挂单卖出技巧是什么?

    股票什么时候可以挂单交易?当天交易结束后就可以接受下一个交易日的委托挂单,一般是交易日晚上9点之后

  • 官方汇率是什么意思?盯住浮动汇率是什么意思?

    官方汇率是什么意思?官方汇率是指由一个国家的货币当局所规定并且进行维持的汇率,如中国、朝鲜等国家的汇率曾经是由官方制定和公布的汇率。

  • 2r稳健型是指什么?如何购买理财产品?

    2r稳健型是指什么?2r稳健型是指银行R二级稳定金融产品,这类金融产品在购买后不能保证本金的安全,但本金和预期收益受风险因素的影响较小。

  • 股市洗盘是什么意思?庄家为什么要洗盘?

    股市洗盘是什么意思?股市洗盘是指股票价格在上涨的过程中通过整理换手清理市场多余的浮动筹码,使市场内的持股成本趋势一致、股票价格波动